联系人29个
立即查看
可引荐人脉819人
立即引荐
历史招中标信息1289条
立即监控
**县**雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第三批次）招标公告
发布日期：2025-09-16 14:51
| （招标编号：****点击查看） 招标项目所在地区:**县 一、招标条件 本 **县**雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第三批次）（招标项目编号：****点击查看）,****点击查看环境局以灵营商字﹝2024﹞30号批准建设,项目资金来源为 债券资金，剩余部分由县财政配套招标人为 ****点击查看。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 二、项目概况与招标范围 项目规模：**县**雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第三批次）。工程地点位于**县**。工程主要内容包括实施源头雨污分流和错混接改造，敷设DN300-DN500管道21860m，道路拆除及恢复82025㎡。盖板渠11000m，检查井918座。 招标内容与范围：本招标项目划分为 8个标段，本次招标为其中的： 003**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程4标段（仁里别墅） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 005**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程9标段（小**街西片） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 008**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程21标段（**东街片区） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 002**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程2标段（水头华苑） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 004**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程8标段（**世家） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 006**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程12标段（北王中片区） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 001**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程1****点击查看社区） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 007**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程14标段（启明城） 工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。 三、投标人资格要求 003**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程4标段（仁里别墅） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 005**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程9标段（小**街西片） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 008**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程21标段（**东街片区） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 002**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程2标段（水头华苑） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 004**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程8标段（**世家） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 006**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程12标段（北王中片区） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 001**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程1****点击查看社区） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 007**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程14标段（启明城） 3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。 本项目 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：2025-09-16 20:00至2025-09-21 20:00 获取方法：凡有意参加投标者，在**市公共**交易平台线上获取招标文件。 五、投标文件的递交 递交截止时间:2025-10-15 09:00 递交方法:线上递交（网上递交电子投标文件，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录交易平台，将加密的投标文件上传至交易平台。投标截止时间后送达的投标文件，交易平台予以拒收） 递交地址：通过**市公共**交易平台（http://ggzy.****点击查看.cn/）递交。 六、开标时间及地点 开标时间：2025-10-15 09:00 开标方式：本项目采用远程不见面开标，通过**市公共**交易系统远程解密、远程在线开标。（解密时间为30分钟） 七、提交投标保证金的形式 ****点击查看银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。 八、提出异议的渠道和方式 提出异议的渠道:1.通过电子招标投标交易平台(系统) 2.纸质方式提出 接收异议的联系人:赵宇航 电话:0354-****点击查看688 九、其他公告内容 本次招标公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《**省招标投标公共服务平台》(**招投标网)、《**公共**交易平台（**省）》、《**市公共**交易平台》上发布。 9.1 主体库注册：请在**省公共**交易市场完成主体库注册（http://jyzt.****点击查看.cn/）。完成注册后，信息隔天方可同步。9.2 CA数字证书：如需办理CA数字证书请咨询：电话：400-0351-858、400-0351-858。9.3 确认投标：参与本项目的投标人，请在**市公共**交易平台登录系统，在确认投标栏目中找到对应的项目参加投标。9.4 各有关投标人请自行选择合适电脑，登陆**市公共**交易平台（https://ggzy.****点击查看.cn）—下载查询—工程建设—**市不见面开标驱动程序及操作手册，按照操作手册安装驱动，提**行环境检测。9.5 技术支持电话：0351-****点击查看957。 十、监督部门 本招标项目的监督部门为****点击查看**管理局 电话:0354-****点击查看639 电子邮件:****点击查看@163.com 十一、联系方式 招标人：****点击查看 地址：**县滨**路 联系人：赵宇航 联系电话：0354-****点击查看688 电子邮件：/ 招标代理机构：****点击查看 地址：****点击查看示范区晋****点击查看园区**大街695****点击查看中心5层5015室 联系人：王文奇、王雁、宋晓芳、张雅靖 联系电话：0354-****点击查看855 电子邮件：****点击查看@126.com 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章） |
相似项目推荐