联系人5个
立即查看
可引荐人脉835人
立即引荐
历史招中标信息45条
立即监控
****点击查看法院办公大楼屋顶钢架结构维修项目-劳务分包已具备采购条件，按照《****点击查看（以下简称“****点击查看公司”）经营类业务（劳务类）采购管理办法（试行）》经营类业务采购管理办法组织本次采购活动，欢迎符合资格条件的供应商参与采购。
一、项目编号： ****点击查看
二、项目内容及规模：
1.工程名称：****点击查看法院办公大楼屋顶钢架结构维修项目-劳务分包
2.工程地址：**市**区江振路1号
3.分包内容：包括但不限于对屋顶钢架结构进行部分拆除、修缮，拆除原钢架结构并对保留部分进行加固、修缮处理，不涉及原主体结构的改变，详见图纸及清单。
4.质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求
5.安全文明施工要求：承包人应当按照《中华人民**国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等的要求，确保其安全生产许可证在整个合同工期内有效，并应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示
三、项目工期：
工期总日历天数： 70日历天。
四、采购内容：
| 序号 | 采购项目名称 | 工期 | 采购控制价 | 备注 |
| 1 | ****点击查看法院办公大楼屋顶钢架结构维修项目-劳务分包 | 70日历天 | 67.11万元 | 固定单价 |
五、供应商资格要求
1、供应商应具有独立法人资格并依法取得有效营业执照；
2、供****点击查看公司供应商库内成员单位（注解：已根据入****点击查看公司提供入库资料，完成入库登记备案流程，****点击查看公司供应商库内成员单位），****点击查看设计院供应链管理平台上注册成功；
3、供应商具有建设行政主管部门颁发的有效的施工劳务资质，并具有有效的安全生产许可证；
4、项目安全员具有有效的安全生产考核合格证书（C证），具有脚手架搭设的特种作业人员；
5、供应商近三年至少具有一个合同金额不低于35万元的项目业绩（提供合同复印件，以合同签订时间为准）；
6、参加本次采购活动，在经营活动中没有重大违法记录；
7、本项目不接受联合体形式投标；
8、法律、行政法规规定的其他条件。
六、采购文件的获取:
1、获取时间：2026年10月19日至2026年10月21日17：00（**时间、下同）；
2、获取方式：网络报名，供应商登录“****点击查看设计院供应链管理平台（https://csadi.****点击查看.com/），在“项目采购-供应商报名”栏目选择对应的项目进行报名，平台电话：****点击查看398178。
3、****点击查看设计院供应链管理平台上报名成功后，需将法定代表人身份证明书或法定代表人授权书及联系方式发送至邮箱：****点击查看@csadi.cn后获取采购电子文件（法定代表人身份证明书或法定代表人授权书详见附件）。
七、递交响应文件截止时间:
响应文件递交截止时间为2026年10月26日10:00，响应文件正副本应整体密封在文件袋中（响应文件装订方式：胶装），密封袋需加盖公章。供应商在响应截止时间前将响应文件送达至**市**区中南路18号中勘大厦20楼,逾期送达的或者不按照要求密封的响应文件，采购人不予受理。
八、开标时间及地点:
1、时间：2026年10月26日10:00；
2、地点：**市**区中南路18号中勘大厦20****点击查看公司会议室。
九、发布公告媒介及联系方式:
发布公告媒介：****点击查看设计院供应链管理平台eczy.com
采购人联系方式：
采购人名称：****点击查看
地址：**市**区中南路18号中勘大厦20楼
联系人：肖艺 137****点击查看7571 卢环环 131****点击查看6968
十、附件（法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书模板）
时间：2026年10月19日
相似项目推荐
