2024年广东公司档案库房扩容项目-空间优化施工服务询比公告

公告-招标公告广东 - 广州 - 黄埔区

发布于 2025-08-13

招标详情

中国电信股份有限公司广东分公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人1402个

立即查看

可引荐人脉683人

立即引荐

历史招中标信息27045条

立即监控

本单位近五年装修类项目招标201次，合作供应商89个，潜在供应商88个

查看详情 >

2024****点击查看公司档案库房扩容项目-空间优化施工服务

询比公告

本询比项目为2024****点击查看公司档案库房扩容项目-空间优化施工服务（采购代理机构编号：****点击查看），采购人为****点击查看，采购代理机构为****点击查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

1. 项目概况与采购内容

1.1项目概况

序号

项目名称

总投资

（不含增值税）

（万元）

预估费用

（不含增值税）

（元）

建设地点

2024****点击查看公司档案库房扩容项目-空间优化施工服务

390.48

78,813.50

**市**区中新知识城知新路555号

备注：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.****点击查看.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2采购内容及标包划分情况：

（1）采购内容：2024****点击查看公司档****点击查看档案室内涉及空间优化的装饰装修专业工程，主要包含以下内容：墙体拆除及修复、空调管道的拆除、垃圾清运等相关工作，对于破坏现场环境及成品的破坏需进行补救措施。

（2）★计划工期：按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后30个日历日内完成。

（3）★保修期：24个月；

（4）★试运行期：3个月；

（5）★质量要求：验收合格。

（6）★技术标准要求：符合国家和行业的相关要求。

（7）承包方式：1）本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用等相关一切费用的承包方式，采用工程量清单计价，综合单价包干，工程量按实结算。

综合单价和总价包括但不限于人工费、材料及损耗（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）、施工机具费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、施工用水电、施工配合、满足消防要求及完工后的场地清理、成品保护、验收费、保险费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。

发、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水**垂直运输）、二次搬运费（含场外搬运费）包含在响应报价内，不再列项计算。

2）其他约定：

本工程承包人需要接受EPC总承包单位管理和协调，由EPC总承包单位提供配合和服务，承包人应按本工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料费、暂列金额以及以上内容产生的税金）的2%向EPC总承包单位缴纳总包管理、配合服务费（具体详见附件《施工总承包管理与配合服务协议（范本）》），总包管理、配合服务费已包含在清单项目综合单价报价内。

承包人需配合EPC总承包单位开展开展省优质工程评优工作及消防验收工作，配合按发包人和EPC总承包单位的要求完成本专业工程内容的安全、质量、资料等相关工作，包括土建项目联合验收和工程验收后的配合工作，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。

承包人须按照发包人机房色彩管理方案的要求进行物资采购和施工，相关费用包含在响应报价内，不再列项计算。

（8）标段划分情况：本项目不划分标段。

1.3★本项目设置最高响应限价，最高响应限价为78,813.50元人民币（不含增值税），其中绿色施工安全防护措施费（不含增值税）人民币12,112.19 元，绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用。供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2. ★供应商资格要求

2.1 供应商基本资格要求

2.1.1 （1）供应商应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供****点击查看银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

（2）供应商须具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上，具有****点击查看建设厅颁发的安全生产许可证。

(注：根据《****点击查看建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)

2.1

2.1.1

2.1.2 业绩要求：供应商须具备近3年（2022年08月01日至本公告发布之日）**范围内同类工程经验，同类工程指装饰装修工程的施工经验。

备注：（1）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页扫描件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。（2）如法人参与应答的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可。

2.1.3 项目团队要求：

（1）本项目的供应商企业主要负责人****点击查看建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（A证）。

（2）本项目至少配备1名具备二级或以上注册建造师（建筑工程专业）或供应商小型工程项目负责人聘任文书的项目负责人，须取得由住房和城乡建设行政部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类），同时****点击查看税务局等社保经办机构出具的2025年02月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现所属单位参保人为供应商或其法人）及劳动合同。

（3）本项目至少配备1名专职安全生产管理人员，取得有效的由住房和城乡建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。

（4）本项目须提供团队配备承诺函，承诺内容包括：1）根据单项工程要求配备足够的施工人员，如工程涉及特种作业内容，相关人员须具备特种作业操作证，其中高处作业特种作业操作证准操项目限定为“高处安装、维护、拆除作业”专业。2）项目负责人未在其他建设工程项目担任项目负责人。以上须提供承诺函，承诺函格式详见询比文件第六章响应文件格式。

（5）须在项目管理机构人员组成表中列明项目团队成员信息，并提供相关证明材料（注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书）。同时，项目负责人和专职安全生产管理人员不为同一人。

备注：如法人参与应答的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或供应商下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或其法人。

2.2 供应商不得存在的情形

2.2.1供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本询比项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本询比项目的监理人；

（4）为本询比项目的代建人；

（5）为本询比项目提供采购代理服务的；

（6）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标/应答资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自2022年08月01日起）被相关行****点击查看机关认定有骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自2020年08月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2020年08月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15****点击查看机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2022年08月01日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；

（16****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）近两年（自2023年08月01日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；[特殊情形需要特别处理的，应当在采购方案中说明，按内控管理规定经审批决策后方可执行。]

（18****点击查看公司规定纳入特殊供应商（D类）的，****点击查看公司规定纳入特殊供应商（D****点击查看公司与供应商存在****点击查看公司****点击查看公司的控股股东/投资人在供应商的持股比例达到50%及以上）的；

（19）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（20）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.2.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目询比应答。

2.3 法律法规规定的其他要求。

3.询比文件获取

3.1 获取时间：2025年08月14日08时30分至2025年08月18日12时00分（**时间，下同）。

3.2 获取方式：登录“中国电**光采购网（https://caigou.****点击查看.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“6供应商注册”。

3.3获取本询比文件不收取费用。

4. 资格审查

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

5. 响应文件的提交

5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：2025年08月21日09时30分。

5.2电子响应文件提交方式：登录“中国电**光采购网（https://caigou.****点击查看.cn）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。

5.3响应文件开启时间和地点：本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件。

6.供应商注册

6.1中国电**光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“中国电**光采购网（https://caigou.****点击查看.cn）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

6.2 CA证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。

6.3技术支撑联系方式

服务热线：010-****点击查看7929 /010-****点击查看7880

服务邮箱：****点击查看@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****点击查看@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

7.发布公告的媒介

本询比公告在中国电**光采购网（https://caigou.****点击查看.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）上发布，其他媒介转载无效。