项目规模：1.**县**雨污分流工程源头治理及错接混接改造工程（第一批次）。工程地点位于**县**。工程主要内容包括实施源头雨污分流和错混接改造，敷设DN300-DN500管道21860m，道路拆除及恢复82025㎡。盖板渠11000m，检查井918座。
招标内容与范围：本招标项目划分为 9个标段，本次招标为其中的：
007**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程13标段（水峪路）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
001**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程3标段（常青、仁里小区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
003**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程6标段（畅青苑北区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
004**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程7标段（畅青苑南区）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
006**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程11标段（静升河）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
008**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程15标段（启明**侧巷）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
009**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程监理
**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程监理，包括施工阶段的全过程监理；监理服务周期：18个月（自监理合同签订之日起，至工程竣工验收及缺陷责任期满之日止）
002**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程5标段（步行街）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
005**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程10标段（小**街东片）
工程量清单内的的全部内容；计划工期：30日历天；质量标准：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范要求合格。
007**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程13标段（水峪路）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
001**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程3标段（常青、仁里小区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
003**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程6标段（畅青苑北区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
004**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程7标段（畅青苑南区）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
006**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程11标段（静升河）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
008**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程15标段（启明**侧巷）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
009**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程监理
3.1要求具有独立的法人资格，同时具备市政公用工程监理乙级或以上资质和有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。3.2投标人拟派项目总监须具备市政公用工程专业国家级注册监理工程师执业资格；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”；3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.3.5****点击查看政府采购网站（http://www.****点击查看.cn/****点击查看政府采购严重违法失信行为信息名单；3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
002**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程5标段（步行街）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
005**县**雨污分流源头治理及错接混接改造工程10标段（小**街东片）
3.1要求具有独立的法人资格，且具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证及营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.2投标人拟派项目经理须具备市政专业二级或以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.3信誉要求：3.3.1投标人未列入**建筑市场监管公共服务平台或者本省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”;3.3.2****点击查看商行****点击查看机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****点击查看.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；3.3.3****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单；3.3.4****点击查看法院在中国执行信息公开网（http://zxgk.****点击查看.cn/）中列入失信被执行人；3.4其他要求：3.4.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4.3每家投标人只能选择其中的一个标段投标。
本项目 不允许 联合体投标。
本次招标公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《**省招标投标公共服务平台》(**招投标网)、《**公共**交易平台（**省）》、《**市公共**交易平台》上发布。
1.主体库注册：获取招标文件前请在**市公共**交易平台完成主体库注册（http://ggzy.****点击查看.cn）。主体库可随时免费注册。业务咨询电话：0354-****点击查看267、0354-****点击查看268。2.确认投标：参与本项目的投标人，请在**市公共**交易平台登录系统，在确认投标栏目中找到对应的项目参加投标。3.CA数字证书注册：如需办理CA数字证书，请在递交投标文件前完成，办理CA咨询电话：****点击查看530200。4.各有关投标人请自行选择合适电脑，登陆**市公共**交易平台（http://ggzy.****点击查看.cn）—下载查询—工程建设—**市不见面开标驱动程序及操作手册，按照操作手册安装驱动，提**行环境检测。技术支持电话：0354-****点击查看822、0351-****点击查看957。5.相关咨询电话请在工作时间内拨打，工作时间：周一至周五，上午09:00-12:00，下午13:30-17:00（法定节假日除外）。
联系人4个
可引荐人脉583人
历史招中标信息73条
