中国电建西北院内蒙古准格尔旗光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）项目光伏区建安劳务作业分包Ⅲ公开谈判采购公告

公告-招标公告内蒙古 - 鄂尔多斯 - 准格尔旗

发布于 2026-08-21

招标详情

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人772个

立即查看

可引荐人脉549人

立即引荐

历史招中标信息14571条

立即监控

本单位近五年装修类项目招标159次，合作供应商107个，潜在供应商106个

查看详情 >

类别：工程类公告发布时间：2026-08-21 公告截止时间：2026-08-25

中国电建西北院****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）

光伏区**劳务作业分包Ⅲ

谈判采购公告

1.采购条件

****点击查看已中标****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）（项目简称：准格尔光之源项目），项目业主为****点击查看****点击查看公司，资金已落实。其中总承包项目包含的光伏区**劳务作业分包Ⅲ已具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

****点击查看市**大路镇

2.2 工程概况及标段概况

****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）。本项目站址位于****点击查看市**大路镇境内，场址中心坐标为北纬40.13°，东经111.20°，位于呼大高速与兴巴高速西南侧，距大路镇约7km。本工程所在地基础建设齐全，道路通畅，沿途道路、桥梁基本能满足光伏电场的对外交通运输要求，部分地块路窄或有急弯，需进行修整后方可满足大车通行。

标段概况：响应人应承担本项目直流侧：103.4111MWp，交流侧：85.80MW光伏区桩头防腐施工，子阵支架、组件、逆变器、箱变、通讯箱等发电设备卸货、保管、二次倒运、安装、调试，1kv冷缩电缆头安装调试，35kv电缆头挂接，负责低压电缆及35kV集电线路的电缆沟开挖、电缆敷设及铺沙盖砖、电缆中间检查井施工、电缆保护管、电缆标示牌及电缆标识桩等，接地工程及电气防火施工、系统联调联试，协助采购人进行土建及电气试验。

资金来源：业主自筹

采购编号：****点击查看

采购方式：谈判采购（公开）

2.3 工期要求

****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）光伏区**劳务作业分包Ⅲ计划于2026年09月10日开工，2026年12月30日完工。具体以采购人通知开工时间为准。

2.4 质量要求

****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）场平及道路专业工程分包质量要求：满足国家、****点击查看公司有关工程施工质量验收规范和标准的要求、规范以及设计要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 采购范围

本次采购工程为****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）光伏区**劳务作业分包Ⅲ

本标承包范围包括（但不限于）：直流侧：103.4111MWp，交流侧：85.80MW光伏区桩头防腐施工，子阵支架、组件、逆变器、箱变、通讯箱等发电设备卸货、保管、二次倒运、安装、调试，1kv冷缩电缆头安装调试，35kv电缆头挂接，负责低压电缆及35kV集电线路的电缆沟开挖、电缆敷设及铺沙盖砖、电缆中间检查井施工、电缆保护管、电缆标示牌及电缆标识桩等，接地工程及电气防火施工、系统联调联试，协助采购人进行土建及电气试验，成品保护，完成所需的全部人工、辅料、辅助设备、消缺处理、竣工验收直至移交给承包人的全部工作以及质保期服务等。

（1）发电设备安装，承包人负责设备现场卸车、到货验收、保管、场内二次运输、清扫、安装、试验及调试、引线连接以及上述安装项目的检验、成品保护、试运行、质量检查、验收等的一切费用；

（2）阵列区接地辅材采购，敷设、焊接、安装等工作；

（3）电缆敷设及埋设、防火封堵。

（4）进行必要的安全及技术培训。

（5****点击查看设备厂家进行设备现场的调试、试验等。

（6）本工程进场的材料、半成品、成品、构配件、设备，按照相关规范进行检查、抽样、检验等。承包人承担采购人提供的和自购的各项辅助材料、设备的到货引路、工地卸车、开箱验收、仓储保管、多次转运、人员培训、消缺处理直至验收移交给采购人。

（7）承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给采购人。

（8）本工程设备的基础埋件、埋管、连接、预留孔洞封堵、各类标识标志牌等附属设施，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

（9）部分装置性材料、器具及安装消耗材料的采购和运输。

（10）参加及配合由采购人组织的设备开箱检查及负责对部分设备的开箱及检验。

（11）参加及配合由采购人组织的由其它承包人完成并与本安装相关的埋设管件及

基础等的交接验收工作。

（12）承包人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租房等工

作。

（13）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公

共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。

（14）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤

退等；

（15）承担施工过程中的各项协调及工作费用，施工过程中需要临时占地的，应由

承包人办理申请手续并承担相应费用。

（16）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交；

（17）竣工图纸的编制。

协调范围包括：

（1）承包人自行解决施工过程中一切协调工作，包括但不限于：设备材料运输、现场村民阻工等，上述项目涉及的费用均由承包人承担；

（2）因非采购人原因不满足施工要求造成的窝工损失、工期**、费用增加等（包

括业主及其他标段损失）均由承包人承担；

（3）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程（包括不限于：施工供水、供

电、供暖、通讯、网络、仓库、转运场、材料堆场等）建设、运行、维护、拆除、退场等；

（4）承包人负责本标段安全文明施工，****点击查看政府及业主要求；负责处置本标段施工过程中所发生的弃土、弃石、弃渣、废料等废弃物，****点击查看政府要求；

（5）冬季、雨季、大风天气、疫情等不利因素可能导致发生的施工费用均包含在投标总价中；

（6）承包人负责协助业主开展征林征地、由业主负责的质检等专项验收、办理相关手续、生产准备等所涉及到的所有工作；

（7）合同履约过程中承包人不得以任何借口将某项工作甩项不干，否则，采购人有权直接委托其他人施工，所发生费用由承包人负责，且承包人须承担违约责任并赔偿给承包人已完类似项目单价的2倍赔偿金。

（8）承包人还负责本标段自竣工验收合格起二年内的缺陷修复及保修（保修期限

按国家规定执行）工作。

上述工程的施工、完工、验收、维护和缺陷修补，资料整理，直至移交给采购人的全部工作。根据工程需要，采购人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整；建设工程质量合格，满足采购人达标投产和竣工验收的要求。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；具备有效期内的安全生产许可证；

3.1.2企业资质要求：具备住建部颁发的施工劳务资质。

3.1.3企业资产（财务要求）：近三年财务状况表良好（近3年指2023年-2025年）。

3.1.4企业业绩要求：在近3年内具有不少于1项类似光伏工程项目业绩及经验。

3.1.5 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具备机电工程（或建筑工程）二级注册建造师执业资格，安全B证，有1个及以上类似光伏工程项目经理业绩，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产C证资格，且注册在本单位；

3.1.6 企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判的潜在响应人，请于获取文件结束时间2026年08月25日17:00前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****点击查看.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年08月31日11时00分（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：2026年08月31日11时00分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：具体时间另行通知。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判