重庆销售渝北宝胜加油站增设充电项目施工

公告-招标公告重庆 - 重庆 - 渝北区

发布于 2025-09-29

招标详情

中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人13个

立即查看

可引荐人脉571人

立即引荐

历史招中标信息16条

立即监控

招标公告

****点击查看加油站增设充电项目施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 ****点击查看加油站增设充电项目施工，已由中国石****点击查看公司****点击查看公司批准建设，项目业主为****点击查看，建设资金已落实。招标人为****点击查看。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：****点击查看加油站增设充电项目施工

2.2 项目背景概况：****点击查看公司投资计划安排，将开展中国石****点击查看公司****点击查看加油站增设充电项目。目前已完成施工图编制和评审及限价编制、审核，具备工程采购条件。

2.3 招标范围：充电场地平整（含部分树木砍伐、围墙、生化池、辅助用房拆除、弃渣外运）、生化池迁建，基坑及电缆沟开挖、箱变基础施工及设备采购安装，充电棚施工、场地排水施工、设备设施防雷接地、地坪划线、防撞柱及道闸、照明灯具、监控线路、标识牌等安装，**挡墙、围墙及栏杆，外接电手续办理、通道建设，线缆敷设、电力井施工，通电调试等，辅助用房装饰，具体内容详见施工图及工程量清单范围内容。需协助甲方办理法律规定和（或）合同约定由甲方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。

2.4标段（标包）划分：本项目不划分标段。

2.5本次报价最高限价为****点击查看965.73元人民币，其中，安全文明施工费111999.71元(投标报价文件按此金额填写，不得更改，否则废标)（含9%增值税），超过最高限价的报价将予以否决。

综合单价控制价：投标申请人每项综合单价报价不得高于综合单价限价，超过限价的报价将予以否决。投标人需提供报价的广联达软件版、PDF版和EXCEL表格版。

2.6报价方式：清单计价方式。《**市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）》《**市建设工程工程量计算规则（CQQDGZ-2013）》、**市2018年建设工程计价定额系列、《**市建设工程费用定额CQFYDE-2018》。

2.7建设地点：****点击查看加油站。

2.8 计划工期：

2.9 招标代理费由中标人支付，详见投标人须知前附表。

投标人资格要求

序号	资格要求	条款内容	备注
1	资质要求	1. 依照中华人民**国法律在国内注册的独立法人或其他组织、联合体，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；与发包人存在利害关系可能影响询比公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。 2. 投标人应具备建设行政主管部门核发以下资质：（1）施工资质：电力工程施工总承包叁级及以上资质、同时具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。若投标人仅具备上述其中一项资质，可与具备另一项资质的投标人组建联合体共同投标，但需明确联合体牵头人，并提供联合体协议。 3. 提供有效安全生产许可证复印件。（若为联合体投标，联合体中各方均需提供）以上资质证明需提供复印件并加盖鲜章。
2	业绩要求	无
3	人员要求	（1）项目经理：必须已在报价人单位注册并应具有注册二级建造师（机电工程专业）执业资格、安全生产考核合格证（B证）,并且不能在在建工程任职。（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。（2）安全管理人员：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）。（若为联合体投标的，安全管理人员必须在联合体中牵头单位任职）。
4	承诺要求	承诺近三年内（2022年1月1日至截止日止）未发生以下情况或失信行为：（1）投标人或其法定代表人、主要负责人、**点击查看法院采取限制高消费或相关消费措施；（2）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。（3）在最近三年内有骗取中标或严重违约或较大工程质量问题的。（4）承包人未**点击查看集团有限公司公示的三商黑名单内。证明材料：上述4条均需提供盖有公章的承诺书。（若为联合体投标，联合体中各方均需提供）。
5	信誉要求	（1）未被处于被责令停业；财产被接管、冻结、破产；暂扣或者吊销许可证；暂扣或者吊销执照；进入清算程序，或未被宣告破产，或其他未丧失履约能力的情形。（2）在和采购人历史合同履约中不存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。（3）未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单。（4）报价人（若为联合体则包括联合体各方，不限于牵头人）或其法定代表人、负责人、拟委**点击查看人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。（5）法律、行政法规规定的其他不允许参与报价的情况。（6）近三年（2022年1月1日至截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；点击查看机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和发包人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。（7）投标人、拟委任的项目经理未被“建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.**点击查看.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或虽然被“建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.**点击查看.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。评审委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.点击查看.cn）、信用中国（网址： http://www.点击查看.cn/）、建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.**点击查看.cn/asite/jsbpp/index点击查看政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。（8）承包人未**点击查看集团有限公司公示的三商黑名单内。（9）若为联合体投标，联合体中各方均需满足本条要求。本条需提供书面承诺。以查询结果为准。
6	其他要求	投标人（若为联合体则包括联合体各方，不限于牵头人，余同）须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商库等级状态，若换领后证书等级高于承包商库显示等级的，以承包商库显示的为准）
7	联合体要求	接受联合体报价，不允许违法分包、非法转包。
不满足以上资格要求条款的，其报价将被否决

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2025年9月29日18:00:00至2025年10月11日23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

****点击查看中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****点击查看中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****点击查看800114。）

4.2招标文件按项目售价为200元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在****点击查看招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2025年10月22日09时00分（**时间，24小时制），投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。

5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交5万元投标保证金。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）、中国石油招标投标网(http://www.****点击查看.com)上发布。

7. 联系方式

招标人：****点击查看	招标机构：**点击查看公司**点击查看公司
地址：/	地址：省市**区小关庙街6号
邮编：/	邮编：610017
联系人：雷先生	联系人：陆女士
电话：023-****点击查看0697 传真：/	电话：156**点击查看5156 财务咨询：冯老师 193**点击查看6640
电子邮件：/	电子邮件：****点击查看@163.com