焦作车务段2024年客运标志标识更新补强采购公告

**车务段2024年客运标志标识更新补强项目发包公告

项目编号： [****点击查看]

一、发包条件

****点击查看车站标志标识更新补强项目已****点击查看集团公司批准建设，发包人****点击查看集团****点击查看车务段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

二、项目概况

发包人：****点击查看集团****点击查看车务段

项目名称：**车务段2024年客运标志标识更新补强

发包范围：****点击查看车站标志标识更新补强

项目地点：**车站、**车站、月山车站、**车站、****点击查看车站、****点击查看车站、**车站、****点击查看车站

计划工期：10日历天

包段划分：发包范围按一个包段划分

三、承包人资格要求

1.本次发包要求承包人具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1****点击查看法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

2.本次发包不接受联合体承包。

3.各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

4.承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

四、公示、报名及获取发包文件

1. 凡有意参加承包者，请于2024年11月25日至2024年11月29日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分至18时00分（**时间，节假日除外），携带纸质****点击查看车务段****点击查看办公室203房间现场递交并登记。

2.承包人报名时应携带以下资料一套：营业执照副本复印件加盖公章；法定代表人报名须持法定代表人的身份证明书原件，身份证原件及复印件加盖公章；委托代理人报名须持法定代表人授权委托书原件，委托代理人身份证原件及复印件加盖公章。

3.承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

4.逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

5.发布公告的媒介：本次招标将在“国铁采购平台”网络发布。

五、联系方式

1.招标人：****点击查看

2.地址：河****点击查看车站街18号

3.邮编：454000

4.联系人：董工

5.联系电话：0391-****点击查看019

****点击查看

2024年11月25日